江西省新余市人民政府


新余市人民政府办公室文件

余府办发[2001]3号

新余市人民政府办公室关于印发新余市工业与民用建筑工程造价管理办法的通知

各县、区人民政府，仙女湖景区管委会，市政府各部门，市直各单位：

经市政府同意，现将《新余市工业与民用建筑工程造价管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

二○○一年二月五日



新余市工业与民用建筑工程造价管理办法



第一章　总　则

第一条　为加强工业与民用建筑工程造价管理，合理确定和有效控制工程造价，提高投资效益，根据国家法律法规有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条　本办法所称工业与民用建筑工程，是指一般性工业建筑与民用建筑（以下简称建筑工程）。

本办法所称工程造价是指工程项目总造价、单项工程造价和单位工程造价的统称。

交通、水利、电力、通讯等专业工程造价管理，按照国家有关规定执行。

第三条 凡在本市行政区域内从事或参与建筑工程活动的单位和个人，均应遵守本办法。

第四条　确定建筑工程造价的依据是国家、省、市规定的定额标准及相应文件。

第五条　市、县（区）建设行政主管部门是本行政区域的建筑工程造价管理部门。各级建筑工程造价管理机构负责本行政区域的建筑工程造价管理的具体工作。

第二章　计价依据

第六条　建筑工程造价计价依据包括下列内容：

　　㈠投资估算指标；

㈡概算定额；

㈢预算定额与单位估价表；

㈣建筑工程费用定额；

㈤工期定额；

㈥新余市建筑工程造价信息；

㈦其他有关工程造价依据规定。

第七条　建筑工程的造价构成和各类计价依据实行统一归口管理。全市建筑工程计价依据由市建设行政主管部门或委托市建筑工程造价管理机构根据国家和省有关规定统一发布、调整。

第八条　建筑工程造价管理机构应定期测算、发布建设工程造价指数信息和人工、机械、建筑材料等预算、结算指导价格。

第九条　建筑工程应当依照工程类别划分标准确定工程类别，并按照相应的取费费率编制工程概算和施工图预算。

第三章　编制与管理

第十条　建筑工程造价应根据建筑期不同阶段的计价依据确定。

第十一条　投资估算根据建筑规模、内容、标准、条件、工期和主要设备选型，在优化建设方案的基础上，遵照国家有关规定和估算编制期的计价根据，并应考虑编制期至竣工期的价格、利率、汇率等动态因素，以保证投资不留缺口。

第十二条　设计概算应根据经批准的可行性研究报告，在优化设计的基础上，以概算编制期相应的计价依据进行编制，并按有关规定，合理预测概算编制期至竣工期的价格、利率、汇率等动态因素。

第十三条　施工图预算应根据设计施工图及有关规范和确定的施工组织设计，按照相应的计价依据进行编制。

第十四条　投标报价以设计图纸和招标文件以及相应的计价依据为基础，根据企业自身管理水平和掌握的市场信息合理确定。

第十五条　标底应根据经审查的招标书要求和有关设计文件、资料及当地实际情况，按照国家、省和市有关建设工程的定额标准、技术规范的规定编制。

第十六条　合同价格的确定，凡实行招标投标的建筑工程一般情况以中标价为依据，并考虑建设期内可能发生的情况，明确造价调整范围和方式，特殊情况由承包方和发包方协商确定后报建筑工程造价管理机构备案；非招标工程以施工设计文件、施工图预算为基础，根据合同有关条款，由承包方和发包方协商确定后报建筑工程造价管理机构备案。

第十七条　建筑工程竣工结算应以合同价为依据。建筑工程承包合同签订后，有下列情形之一的，竣工结算价应当予以调整：

　　㈠经批准的设计变更；

　　㈡监理单位、设计单位、建设单位、施工单位共同签字认可的设计图纸会审纪要中确认的调整内容；

　　㈢建设单位施工签证中认可的调整内容；

　　㈣建设单位认可的特殊施工保障措施；

　　㈤建筑工程造价计价依据调整；

　　㈥发生不可抗力或合同约定的其他应当予以调整的情形。

第十八条　从事建筑工程概算、预算、标底、结算编制和审核的人员，必须是具有编制和审核资格的单位的持证预算人员。

第十九条　建筑工程价款的支付方式和结算编审时限应在合同中予以明确，在建筑工程竣工后及时办完结算。

第二十条　建筑工程造价管理机构对建设工程预算、竣工结算负有监督责任。国家和集体投资工程项目的施工图预算、竣工结算，有关审计、审核结论作出后，建设单位必须将审计、审核结论及相关资料报建筑工程造价管理机构备案。对审计、审核结论有异议的，建筑工程造价管理机构应当及时向建设单位或施工单位提出依法核定的建议。

建设单位不及时将审计、审核结论及相关资料报建筑工程造价管理机构备案的，不予颁发施工许可证和验收合格证。

备案机构进行备案时，不得收取任何费用。

第二十一条　甲乙双方对建筑工程施工合同执行过程中的工程造价争议，可通过下列办法解决：

　　㈠双方协商确定；

　　㈡向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

在争议处理中，涉及建筑工程造价鉴定的，由建筑工程所在地工程造价管理机构或仲裁庭、法院指定的工程造价管理机构负责。

第四章　编审人员和咨询单位管理

第二十二条　建筑工程造价编审人员实行资质认证制度。

建筑工程造价编审人员应取得建筑工程造价编审资质证书后，方可从事建筑工程造价编审工作。

第二十三条　建筑工程造价咨询单位必须按照国家和省有关规定取得相应资质证书，并领取营业执照后，方可从事建筑工程造价咨询业务。

建筑工程造价咨询单位申请资质证书，应经市建筑工程造价管理机构初审合格后，报省或国家建筑工程造价管理机构审批、发证。

第二十四条　建设单位或施工单位有相应资质建筑工程造价编审人员的，方可从事自行建设、施工项目的建筑工程造价编审工作。无相应资质的建筑工程造价编审人员的，必须委托具备相应资质的建筑工程造价咨询单位进行建筑工程造价编审。

第二十五条　建筑工程造价咨询单位应当遵守有关法律、法规及其他有关规定，客观公正地提出咨询报告，承接咨询业务范围应与其资质等级相适应。对委托方提供的资料、文件应保守秘密，不得违反规定标准进行收费，不得参与同受委托咨询项目有关的经营活动。

第五章　附则

第二十六条　对违反本办法的部门、单位和个人，建设行政主管部门可会同有关部门依法处理；对有关责任人员可建议其主管部门给予行政处分；对触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。

第二十七条　本办法自2001年3月1日起施行。


江西省上饶市人民政府


上饶防雷减灾管理规定
2004.11.17 上饶市人民政府
上饶防雷减灾管理规定


第一条 为了防御和减轻雷电灾害，保护人民生命财产安全，促进经济建设和社会发展，根据《中华人民共和国气象法》、《江西省气象管理规定》的有关规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条 本市行政区域内防御和减轻雷电灾害（以下简称防雷减灾）活动适用本规定。

第三条 市气象主管机构负责管理全市防雷减灾工作。
县（市）气象主管机构根据职责分工负责管理所辖行政区域防雷减灾工作。

第四条 防雷减灾工作实行预防为主、防治结合的方针。

第五条 鼓励开展防雷减灾科学研究和科普宣传，推广应用防雷科学技术成果。


第六条 气象主管机构应当逐步建立雷电监测网络，加强对雷电灾害的监测、预警和防御指导工作。

第七条 下列建筑物、构筑物和设施应当安装防雷装置：
（一） 高层建筑以及12米以上的烟囱、水塔；
（二） 宾馆、会堂、体育馆、展览馆、影剧院等大型公共建筑物；
（三） 油库、液化气储气站、煤气储气站、加油站、露天化工设施、烟花鞭炮生产厂等易燃易爆设施以及粮棉等重要物资仓库；
（四） 重点文物保护建筑物；
（五） 程控系统、卫星接收系统、计算机网络系统；
（六） 电力、通讯、广播电视设施；
（七） 其他易遭雷击的建筑物、构筑物和设施等。
本规定所称防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器以及其他连接导体等防雷产品和设施的总称。

第八条 新建 、扩建、改建建（构）筑物的防雷装置的设计方案，应当符合国家现行防雷技术标准和设计规范，且其设计方案和图纸由气象主管机构审核，并作为建设行政主管部门对建设工程设计图纸综合审核的组成部分，并纳入综合报建程序。未经审核或审核不合格的，不得交付施工。
防雷装置设计方案提交审核时，建设单位应当提供以下资料：
（一） 安装场所和设施的基本情况；
（二） 防御直击雷、感应雷、雷电波侵入装置的设计方案、施工图纸；
（三） 综合布线图；
（四） 采用的防雷产品的技术性能资料。

第九条 所有防雷装置的设计和施工，必须由具备国务院气象主管机构规定的专业设计和专业施工资质等级的单位承担，承担设计和施工的个人必须具有相应资格，禁止无证设计、无证施工或超出资质等级承接防雷工程。

第十条 气象主管机构收到防雷装置设计方案申请和资料后，应当在15个工作日内进行审核，经审核批准的方可交付施工；经审核不符合国家防雷标准和设计规范的，应当提出书面意见，由建设单位修改后重新报批。

第十一条 建设单位和施工单位应当按照审核批准的防雷装置设计方案施工，并接受当地气象主管机构的监督；需要修改设计方案的，应当按照原审批程序重新报批。

第十二条 防雷装置施工，建设单位应当委托法定检测机构按照以下阶段分段检测，检测合格后再进行下阶段施工：
（一） 基础接地体（桩、承台、地梁）焊接完成，浇混凝土之前；
（二） 分层柱筋引下线、均压环、外墙金属门窗以及玻璃幕墙等电位连接完成，浇混凝土之前；
（三） 天面避雷网格、避雷带、铁塔等金属物体安装焊接完成时。

第十三条 防雷装置竣工时，应当经气象主管机构验收。验收合格的，发给合格证书，验收不合格的，建设单位应限期整改。
建设主管部门应加强执法监督，在进行建设工程的竣工验收时，气象主管机构应当参加，并将防雷装置合格作为建设工程合格的条件之一；房产部门应将防雷装置合格作为房屋可以投入使用发放产权证依据之一。
公安、消防部门应将易燃易爆场所和高层建筑的防雷装置是否合格作为发放有关证照和竣工验收的条件之一。

第十四条 防雷装置使用单位应当指定专人做好防雷装置的维护保养工作，发现问题及时维修或报告气象主管机构进行处理。

第十五条 任何单位和个人不得侵占、损毁防雷装置。

第十六条 防雷装置实行定期质量安全检测制度。检测期限为：一类建筑物、易燃易爆场所的防雷装置，每半年检测一次；二、三类建筑物防雷装置，每年检测一次。检测合格的，发给合格证书；不合格的，限期整改。
防雷装置检测由市气象主管机构授权的具备相应检测资质的单位承担。检测单位应当出具检测报告。
从事检测的单位应建立完善的检测工作制度，认真执行国家和地方的防雷技术规范，保证技术数据的真实、公正、科学。

第十七条 安装使用的防雷产品应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求，任何单位和个人不得使用不符合国务院气象主管机构规定的使用要求的防雷产品。

第十八条 各级气象主管机构负责制定本行政区域内的防雷减灾规划方案并报请同级人民政府批准实施，负责推广防雷减灾的新技术成果，负责本地区的雷电灾害调查和雷击事故鉴定工作。
各有关部门和单位应建立相应的雷电灾害报告制度，发生一般雷灾事故应于48小时内、重大雷灾事故应于24小时内将雷电灾害情况报当地气象主管机构，当地气象主管机构于次年初汇总报同级人民政府和市气象主管机构，市气象主管机构汇总后及时报市人民政府。

第十九条 违反本规定，有下列行为之一的，由各级气象主管机构责令限期改正，并给予警告；限期内拒不改正的，处5000元以上10000以下的罚款：
（一） 应当安装防雷装置而未安装的；
（二） 未按照国家有关防雷设计标准和技术规范采取防雷措施的；
（三） 防雷装置未经验收合格擅自投入使用的。

第二十条 违反本规定，侵占、损毁防雷装置的，由气象主管机构责令限期恢复原状或者依法予以赔偿。

第二十一条 违反本规定导致雷电灾害发生，造成人员伤亡或者财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


第二十二条 气象主管机构的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条 本规定由市气象主管机构负责解释。

第二十四条 本规定自发布之日起施行。